杭州市住宅装饰装修施工合同(范本) 新增包清工合同范本

JY777

仅供参考!
如需电子档文件,请下载附件

杭州市住宅装饰装修施工合同

甲方（委托方）：

签约时间：

乙方（施工方）：

签约地点：



为规范住宅装饰装修施工， 保护双方的合法权益， 根据    《中华人民共和国
合同法》 、 《中华人民共和国消费者权益保护法》 、 建设部令第110号《住宅室
内装饰装修管理办法》 、 杭州市人民政府令第141号《杭州市城镇住宅装修管理办
法》 以及其他有关法律、 法规规定的原则， 结合本工程的具体情况， 双方达成如
下协议， 共同遵守。
一、工程概况
1．甲乙双方的条件：
甲方装修住房系合法居住 。 乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并取得
房产管理部门颁发的住宅装饰装修资质证书的单位 。
2．装饰施工地点：区路（小区）幢号（单
元）室。
3．住房结构：室厅结构，建筑面积平方米。
4．装饰施工内容：详见附件一《施工内容表》
5．承包方式：（包工包料，包清工，部分承包）。
6．本工程由设计。
7．工期：
工程期限天，从年月日开工，

至年月日竣工。
二、工程价款及结算方式：
1．总价款：   （大写）                            元（其中：设计费

元，                               管理费（
%）             元，税金
（
%）                         元）。经双方认可变更施工内容的，变更部分的工程款按实另计。
2．合同签订后， 甲方支付总价款的
%，计             元。
        年     月     日前，甲方支付总价款的
%，计             元。
        年     月     日前，甲方支付总价款的

%，计             元。
        年     月     日前，甲方支付总价款的
%，计             元。
尾款甲方应在本工程竣工验收合格后          日内一次付清。
三、施工准备及双方的义务
   （一）甲方工作
1．甲方开工前，应向物业管理单位或产权单位登记备案；确需改变房屋结
构和使用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取住宅装修许可单。
2．甲方应在开工前         天，向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影
响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
向乙方提供施工需要的水、电，并说明使用注意事项。
3．做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协
调工作。

4．指派                 为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。
    （二）乙方工作
1．甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，交甲
方审定。

2．指派                为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
4．未经甲方同意和所在地房产管理部门批准，不得随便改变房屋结构和
使用性质。
4．与所在地物业管理单位签订《住宅室内装饰装修管理服务协议》。
5．严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。
四、材料的供应
1．甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供的材料、设备清单》
本工程甲方负责采购应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，必须符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异或无法提供有关证明的，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，经书面认可，可继续使用，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。
2．乙方提供的材料：详见附件三《乙方提供的材料清单》
乙方提供的材料，必须符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备，并应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料款的双倍补偿给甲方。
乙方提供的材料、设备，如不符合质量环保要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用。对工程造成的损失由乙方负责。
五、安全生产
甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火。防事故的要求，主要包括电气、通讯线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管理堵塞。渗漏水、停电、物品损坏等事故的发生。装运修过程中形成的各种固体、可燃液体等废物，应当按规定的位置、方式和时间堆放和清运。如上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿；属乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。乙方在施工期间应加强安全生产，文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。
六、施工内容和工期的变更：
在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后（详见附件四），方能进行该项目的施工，由此造成费用增减或工期改变的，由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
七、工程质量及竣工验收的办法
1．本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《杭州市住宅装饰装修工程施工质量行业规范》为质量评定验收标准。
2．装饰装修工程竣工后，工程质量和环保要求应当符合国家有关标准。
3．由于甲方原因造成的工程质量问题，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
4．由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
5．乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续（见附
件五《工程质量验收单》）。甲方应予书面承认。
6．工期竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知七日内进
行验收。
八、违约责任
1．本合同签订生效后，甲乙双方应覆行合同所规定的各项条款（包括经双方确
认的合同附件、预算及图纸等，）不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。

2．由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方         元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的
%支付违约金。

3．由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方             元。4．甲方未办理任何手续，要求乙方改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担损失。
5．未经甲方同意，乙方擅自改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
九、工程保修
1、凡包工包料的“双包”工程，从竣工验收合格之日计算，保修期为二年。
有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。
2、由于乙方原因造成质量问题，乙方无条件地进行维修。
3、由于甲方使用不当造成损坏，或不能正常使用，不属保修范围。
4、本保修单须甲、乙双方签字盖章后有效。
十、纠纷处理
住宅室内装饰装修工程发生纠纷的，可以协商或者调解解决。不愿协商、调解或者协商、调解不成的，当事人可按下列第        种方式处理：
（1）
提交杭州仲裁委员会仲裁；
（2）
依法向人民法院起诉；
十一、其它约定事项
1、
2、
十二、本合同一式                 份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。























甲方：

乙方：
姓名（签名）：                                                   单位名称（盖章）：
地址：                                                                 法定代表人：
地址：                                                                 委托代理人：
邮编：                                                                 邮编：
电话：                                                                 电话：
工商营业执照号码：
住宅装修企业资质证书号码：
开户银行：
帐号：
税号：

年   月   日

签证意见： 签证员： 签证机关（章） 年    月    日

附件一：施工内容表
附件二：甲方提供的材料、设备清单
附件三：乙方提供的材料清单
附件四：工程项目变更单
附件五：工程质量验收单
附件六：工程保修单
附件七：施工业务通知单






附件二：甲方提供的材料、设备清单

序 号

装饰

品 牌

规格型号

质量等级

单位

质量合格证明

环保合格证明

数量

单 价

供应 时间

送达地点

乙方验收意见

甲方代表：                                                                                 乙方代表：

年    月    日

附件三：甲方提供的材料清单

序 号	装饰 内容	材料 规格 型号	品 牌	等 级	质量 合格 证明	环保 合格 证明	数量	单位	单 价	合 价	甲方 验收 意见

甲方代表：                                                                                 乙方代表：

年    月    日

[ 本帖最后由 篱笆墙 于 2008-6-21 17:00 编辑 ]

篱笆墙

考虑到有很多选择包清工施工的,下面的合同相对比较合适
本合同的优点:施工工艺要求比较详细
　　业主 (以下简称甲方)：            联系电话：

　　施工队(以下简称乙方)：           联系电话：

　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同

　　一、 工程概况

　　工程地址：

　　二、 价格

　　清包工费：             大写：

　　其中 水电工      元

　　木工             元

　　瓦工             元

　　油漆工           元

　　垃圾清运费        元

　　三、 付款方式

　　1、施工队进场，施工一周后预支生活费：    元

　　2、木工完成，付       元

　　3、瓦工完成，付       元

　　4、工程竣工，付       元

　　5、保修金     元，从竣工之日起1年后支付

　　四、 设计

　　1、 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作.

　　2、 甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.

　　五、 材料

　　1、 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失.


　　2、 未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.

　　3、 乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失.

　　4、 乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性.

　　5、 乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场.

　　6、 乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程.

　　7、 乙方应做好对施工完成的成品保护工作.

　　8、 未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。

　　六、 工期

　　从  年   月   日起至
年   月   日止，工期为   天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天

　　七、 材料搬运

　　甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。

　　八、 垃圾清运

　　1、 垃圾袋装化

　　2、 垃圾应日日清

　　3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所

　　九、 劳动力管理

　　1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。

　　2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。

　　3、 甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。

　　4、 乙方应具备在杭州市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。

　　5、 乙方指定由     为工地现场负责人，    为替补负责人。

　　6、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。

　　7、 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。

　　十、 施工机具

　　1、 乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。

　　2、 因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由乙方自行承担。

　　十一、工地现场管理

　　1、 现场禁止使用明火。

　　2、 现场禁止吸烟。

　　3、 油漆材料必须和其他材料分开放置。

　　十二、维修

　　1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。

　　2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。

　　3、 若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。

　　十三、合同附件

　　1、 施工项目清单。

　　2、 双方认可的报价单。

　　3、 乙方开出的材料采购清单。

　　十四、合同争议

　　1、 出现争议甲乙双方先协商。

　　2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

　　十五、装修要求

　　A.装修工艺

　　一、电路安装工艺要求：

　　1、 电路安装时，必须用有合格证书的产品材料。

　　2、 三线制安装必须用三种不同色标。原则上，红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。

　　3、 所有导线安装时，必须用相应的pvc管子穿起来，埋在事先凿好的深宽为4×3cm的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和木、瓦工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的施工作风。

　　4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管一头要穿进总开关箱约3cm左右，然后沿墙壁，顺地面 垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。所有导线在pvc管子里不能有接头。

　　5、 预埋导线的线径大小是按电器的功率来测算的，空调，浴霸，电热水器，冰箱的线路必须从开关箱单放到位。

　　6、 所有预埋导线留在接线盒处的长度为20cm，按线盒必须用水泥砂浆封装牢固，并使其保持端正，不得歪斜，其合口要略低于墙面0.5cm左右。总开关箱大小可视客户用电线多少来确定。

　　7、 所有导线分布到位确认无误后，可通电试验，方法为：将所有用电接头接上灯头套上15w灯泡，接通电源如全亮说明该户电路安装基本合格，这时可填写工程交接单。请其它工种负责人签字验收，电气隐蔽工程初步结束。

　　8、 安装各种灯具和开关面板，需在油漆快要撤场前三天或漆最后一遍油时进场，大型吊灯顶部必须事先用膨胀罗丝固定4×3cm木方，然后将吊灯固定罗丝切在木方上。所有开关的面板安装必须平整端正，不得歪斜。扣板吸顶灯安装时，必须将固定罗丝切在木楞子上，严禁切在扣板上(此木楞可事先请木工安装好)。

　　9、 电话线和有线电视线不得和电线同在一根pvc管内必须各行其道。

　　二、水路工艺安装要求：


1、 使用的6分水管或铝塑复合管，必须是经过检验出厂的合格产品。

　　2、 在施工过程中，必须将所有的管路连接接头的罗牙用麻丝和白漆裹起来，上紧，按照横平竖直分布到位，如遇有地面管路发生交叉时，次路管必须安装过桥在主管道下面，使整体水管分布保持在一个水平线上。

　　3、 通阳台的水管，必须埋在原毛坯房的地面或墙面凿深4cm的槽内，然后用水泥砂浆将槽口封平。

　　4、 管道分布到位后，必须用管卡在转弯处或有站椿龙头的地方卡紧管子，不使松动。

　　5、 所有通水的地方必须安装下水管和地漏，其pvc管的管子联接时必须用专用pvc胶水涂满均匀套好。并注意水平落差连接到原毛坯房预埋的主下水管时，应保持6小时静止凝固。

　　6、 如遇原毛坯房预埋的主下水管不够用或不理想(不就位)时也可按实际情况在楼板上重新开洞铺设下水管道，重新用带防火胶的砂浆封好管子四周，新封好的地方处用水泥砂浆围一个高10mm的圈子，待凝固58小时后，将圈子里放满水，经过24小时渗透到楼下看看新装下水管四周有无渗水现象。如：没有就证明新装管道合格，反之则需重新处理，再做渗水试验直至合格。

　　三、刷墙

    1 刷墙以前要刮掉墙面及顶篷的部分水腻子，做贴布处理　

　　2 一遍108胶　两遍腻子　一遍底漆　两遍面漆 天花板一样　

　　3 注意乳胶漆要求的对水量

　　4 墙面每刷遍漆都需要户主验收一下。

　　四、包门套

    1. 大芯板衬底，榉木板饰面，榉木实木门套线。门套线宽不大于55mm，厚不大于10mm。

　　2. 油漆：聚酯清漆3遍。　

　　3  墙体和门套之间要用绷带或牛皮纸包

　　包门套、哑口的验收标准

　　1 要求横平竖直，2米内±1mm，每工件外露部分倒角1×45°，所有阴阳角都要靠角尺

　　2 铅垂贴在门套上检查垂直度

　　五、包门

    1. 多层板压制，封边，平板有造型(门尺寸不大于1000mm╳2000mm)。　

　　2. 油漆：聚酯清漆3遍。

　　3. 门套包好后，会有好多钉眼，应该是先把木器刷一遍清漆后再让油工补上钉眼，再刮腻子，腻子要刮至少两遍，直到表面光滑平整为止。刮完用砂纸打磨平后才能喷漆。

　　门验收标准

　　1.做门要开木门防裂槽　

　　2.门锁挖孔应用专业工具，上合叶应注意正反　　

　　3.注意所有的门要等高等宽

　　五、入墙式鞋柜

    样式待定。

　　油漆：外部聚酯清漆3遍(含面漆2遍)；内部清漆2遍。

　　鞋柜验收要求　l 要求横平竖直，2米内±1mm，每工件外露部分倒角1×45°，所有阴阳角都要靠角尺

　　六、铺墙砖(阳台、橱房、卫生间)

　　1.对原基层进行处理。　

　　2.水泥+沙子+界面剂粘贴。瓷砖磨边碰角。　

　　3.贴墙砖验收标准　贴装石材及磁砖不平整度要求为±1mm、空鼓率为百分之0.5，所有阴阳角都要靠角尺

　　七、铺地砖

　　1. 对原基层进行处理。　　

　　2. 水泥+沙子+界面剂粘贴。瓷砖磨边碰角。　

　　3. 铺地砖验收标准

　　贴装石材及磁砖不平整度要求为线条平整、划一，空鼓率为百分之0.5，所有阴阳角都要靠角尺，砖缝细小，地砖铺后12小时应一块块敲，一块砖有3/4空鼓以上，必须返工。

　　特别注意：检查卫生间地漏，放水时间水是否流向地漏。

　　电路改造　全部都要穿管走线。

　　八、布线要求　

　　1 防止破坏铺设的管线　

　　2 弯头要套上了专门的PVC接头　

　　3 火线进开关，零线进灯头，插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定　　

　　4所有墙上废掉的线头等均打好结，用黑胶布包好头，埋在暗盒里，而不是直接拿水泥敷上

　　九、做防水

　　1. 要求对厨房及两个卫生间再在安装完马桶和面盆后再做一次防水，沐浴墙做到1.8M　　

　　2. 防水验收标准　一定要把准备做防水的基层打扫干净，尽量保持表面的干燥。

　　卫生间的漏水部位主要在上下水管的根部和墙脚，所以这些地方做防水时一定要让它“吃饱”。用手指勾一下(或者用专用工具)就可以了。还要注意，防水需要从墙脚向上做不少于25厘米为好，淋浴处全做。防水材料干透以后，需要进行24小时的闭水试验。到楼下观察是否还存在漏水现象。

　　另： 墙体和门套之间要用绷带或牛皮纸包。特别注意厨房水槽要做防臭弯管

　　十、洁具安装

　　l 注意做防臭弯管　　

　　2 软管质量要保证，不要拧着劲安装　　

　　3 注意马桶冲水噪音

　　-电话线和电源线应分别开槽走线，否则会有信号干扰

　　-贴瓷砖前瓦工应用水平尺拉线

　　-为防裂缝，石膏板的接缝处应找平后再刮腻子

　　B.装修内容

　　一、卧室：

　　墙面、顶面乳胶漆(品牌颜色待定)，护角线。照明电源及开关铺设安装至合适位置，床头灯插座左右各一，顶灯及其开关安装2个(安装双控)，空调电源和插座，电话线路及终端插座，有线电视终端插座，有线宽带线，两眼插座三眼插座共6个。门套制作油漆安装(材质待定)，房门油漆安装，窗帘盒制作油漆。

　　二、卫生间：

　　开墙打门洞，砌补原先门洞。制作入墙移门和安装，门套制作油漆安装(材质待定)，门的油漆安装。洁具三件套(含龙头上下水)安装，盥洗用具五金件安装，照明、浴霸、排气扇安装。做洗脸台，水泥瓷砖台面，镜子及镜前灯安装，开关插座安装，镜边防水插座2个安装。贴墙砖、铺地砖，地漏安装，上下水管道预埋，热水器冷热水管道铺设。作入墙试壁柜贴瓷砖。

　　三、厨房：

　　开墙打门洞，砌补原先门洞。制作入墙移门和安装。贴墙砖、铺地砖，照明安装。电源线路预埋，开关插座安装(冰箱、微波炉，脱排油烟机，电饭锅、电水壶、搅拌机、洗碗机消毒柜，热水器等插座共记不少于7个)。水槽及笼头的安装，上下水管道安装，煤气管道预埋，热水器冷热水管的铺设，增压泵安装热水器煤气管用6分管。脱排油烟机、热水器排气口和排气管的安装，小五金的安装。

　　四、客厅：

　　墙面、顶面乳胶漆(品牌颜色待定)，护角线。入墙鞋柜的制作安装(样式待定)。照明电源及开关铺设安装至合适位置，灯的安装，有线宽带线，有线电视终端插座，电话线路及终端插座，空调插座，三眼两眼插座数量待定。进户门套的制作安装油漆。

　　五、阳台

　　铺地砖，照明电源及开关铺设安装至合适位置，安装电源和插座，电源线路预埋，开关插座安装(洗衣机等插座共记不少于3个)。

　　六、其它说明和要求：

　　1、空调用电须单独由配电箱分路。

　　2、配电箱内需排三只空调，插座、照明、厨房、房间、客厅要分路排，电线要分红、蓝、双色线且均要用6分PVC套管。

　　3、为今后维修的便利，通往各房间的电源分路要清楚，各分路负载要均衡，配电箱内应有漏电断路器，电源线和弱电线不得安装在同一管道中，开关插座的接地保护要牢靠。

　　4、须隐蔽的管线应在业主或其代表验收合格后方可进行隐蔽作业，竣工交验前应向业主提供室内管线的竣工图。

　　5、施工承包人应按成都市“住宅装饰装修验收标准”进行施工。

　　6、业主委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。

　　7、保证体现原先商定好的装潢设计思想，不能擅自改动。如有变化，必须征得业主同意。

　　8、业主购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设备(如厨房橱柜、卧室客厅木地板、踢脚线、热水器等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。

　　9、所有要油漆的均在三遍。

　　10、除上述装潢要求外，如有增加工作，不超过工程的25%，不增加工资。

　　11、工程为清包，业主只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。

　　13、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。

　　14、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，墙身不再油漆或贴墙纸不得将木版靠置在墙上，重物或有钉子的木版不准在地板上拖动，不准踏在家具面、门、抽屉和面盆上工作。不要让水泥、沙石、硬纸等建筑材料或垃圾充塞水厕或下水道。不准在面盆里磨刀。业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。

　　15、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。

　　16、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。

　　十六、附加条款


　　甲 方：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙 方：

　　签 章： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 签 章：

　　签约日期：　　　　　　　　　　　　　　　　   签约日期：


[ 本帖最后由 篱笆墙 于 2008-6-21 16:57 编辑 ]

小鱼儿yyy

LZ,真是热心人啊!

tmj

　　谢谢

阿^^

还是这个祥细,我家就随便签了份

新星园

从今年知道,装修一个字:累!!! 现在提到都怕了....

bonbonrouge2004

LZ资料太给力了